İDARENİN ORTAK KUSURUYLA SÖZLEŞMENİN FESHİ DURUMUNDA TEMİNAT GELİR KAYDEDİLEMEZ.
Sözleşmenin yüklenici kusuru nedeniyle feshi durumunda yükleniciye bir kısım yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlardan biri de teminatın irat kaydedilmesi yaptırımıdır. Ancak yüklenici kusuru ile birlikte sözleşmenin feshinde idarenin de kusuru varsa teminatın irat kaydedilmesi mümkün değildir.
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARINDA;
-Yüklenicinin işin %80’ini tamamladıktan sonra davalı idarenin uyarısına rağmen sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. maddesi gereğince işe devam etmemesi,
-İdarenin de yolların yapımı yükleniciye ait olmakla birlikte yol yapımının gerçekleştirileceği yerlerde kamulaştırma işlemlerini yapmamış olması sebebiyle,
fesihte ortak kusurlu olduklarının ve fesihte ortak kusur halinde kesin teminat mektubunun irat kaydedilmesinin mümkün bulunmadığına karar verilmiştir.
Bu noktada idareye kusur olarak atfedilebilecek durumlar kararda olduğu gibi kamulaştırma işlemlerinin yapılamamış olması, iş yerinin teslimin yapılamamış olması, idare tarafından yapılması gereken bir kısım işlemlerin yerine getirilememiş olması, imalatın yapılacağı yerde yıkım gerekiyorsa idare tarafından bu işlemlerin gerçekleştirilmemiş olması, hak ediş ödemelerinin yapılmamış ya da gecikmeler yaşanmış vb. nedenler olabilecektir.
