Mal alım sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak teslimler yönünden gecikme cezası uygulaması

Mal alım sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak teslimler yönünden gecikme cezasının sözleşme bedelinin tamamı üzerinden mi yoksa tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden mi hesaplanması gerektiği konusunda uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.

Kısmi kabulün açıkça kararlaştırılmaması, kısmen teslim edilecek mal miktar ve değerlerinin, teslim tarih ve usullerinin sözleşmenin oluşturulmasında belirlenmemiş olması karşısında anılan sözleşmeler kısmi kabul içeren sözleşme olarak nitelendirilemeyecektir.

Ancak kısmi kabul öngörülmese bile istenilen partilerin bir kısmının sorunsuz teslimi halinde, teslim edilen yahut idarece teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanması hakkaniyete aykırıdır.

Konuya ilişkin Yüksek yargı kararlarında  sözleşme hükümlerinin değerlendirilmesinde sözleşmenin tümüne bakılarak tarafların bu sözleşmeyle muratlarının ne olduğunu tespitin önem taşıdığı, teslim tarihi ve miktarının sözleşmenin ifası sırasında idarece belirlendiği ve davacının bu doğrultuda edimini ifa ettiği, sorunsuz teslim edilen yahut teslimi henüz istenmeyen mal bedellerini de kapsayacak şekilde gecikme cezası uygulanmasının hakkaniyete de aykırı olduğu, bu doğrultuda, idarece sipariş edilen parti mal bedeli üzerinden gecikme cezasının uygulanması gerektiğine karar verilmektedir.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz